Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) подтвердил законность решения Якутского УФАС России об отказе во включении ООО «Азимут-54» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Российской Федерации

Сфера деятельности: Контроль госзакупок

24 ноября 2017 года Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) отказал администрации муниципального образования «Алданский район» в удовлетворении заявленных требований о признании незаконным решения антимонопольного органа об отказе во включении ООО «Азимут-54» в реестр недобросовестных поставщиков Российской Федерации.

Заказчик администрация муниципального образования «Алданский район» направил сведения об ООО «Азимут-54» для включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с односторонним расторжением муниципального контракта на выполнение общестроительных работ по завершению строительства многоквартирного дома.

Рассмотрев сведения, представленные сторонами дела, Комиссия Якутского УФАС России установила, что заказчиком неоднократно допускались существенные просрочки обязательств по оплате ООО «Азимут-54» за выполненные работы, а также, что ООО «Азимут-54» исполнило 90% от объема работ предусмотренных муниципальным контрактом, и приняла решение не включать сведения об ООО «Азимут-54» в реестр недобросовестных поставщиков.

Не согласившись с решением Комиссии антимонопольного органа, администрация муниципального образования «Алданский район» обратилась в суд с заявлением о признании незаконным данного решения, однако Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) оставил данное заявление без удовлетворения.